4.(本小题5分)
(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款),索赔额为50×2=100万元(2分):
(2)双倍返还定金(选择定金条款),索赔额为400×5% 50=70万元(3分)。
5.(本小题5分)
如果合同中有类似价格,则参照采用(2分);合同中没有适用价格又无类似价格,由承包方提出适宜的变更价格(1分),计量工程师批准执行(1分)。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理(1分)。
6.(本小题5分)建设工程教 育网提 供
A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分),不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分),如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行(1分)。
(五)
1.(本小题8分)
基坑支护及降水工程(2分);起重吊装工程(2分);拆除工程(2分);预应力张拉施工(2分)。
2.(本小题3分)
错误之处:总平面布置图保持不变。(1分)
由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且需维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的。(2分)
3.(本小题6分)
工程总工期为120天。(3分)
关键线路为:①→②→⑤→⑦→(11)→(12)→(13)(3分)
4.(本小题8分)
事件1将使工期拖延4天(2分)。事件2将使工期再延长2天(2分)。如果承包人提出工期索赔,只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿,即延期4天(2分)。因为原有地下管网资料应由些主盟送,并应保证资料的准确性,所以承包人应获得工期索赔,而设备故障是承包人自身原因,所以不会获得延期批准(2分)。
5.(本小题5分)
还有:实际施工进度图(1分);工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况(1分);进度偏差的状况和导致偏差的原因分析(1分);解决问题的措施(1分);计划调整意见和建议(1分)。